Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему




Скачать 22.64 Kb.
НазваниеТехническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему
страница1/8
Дата03.02.2016
Размер22.64 Kb.
ТипТехническое задание
  1   2   3   4   5   6   7   8

Договор подряда № _________

“_____” ______________ 201_ г.

Договор подряда № __

на выполнение проектных работ

Переформатирование дополнительного офиса №5939/078

(наименование объекта строительства)

г. Покачи, ул.Таежная, д.20

_____________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта)

г. __________________ “___” __________ 201_ г.


Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________________,

(Должность, Ф.И.О.),

действующего на основании Устава, Положения о Западно-Сибирском банке и доверенности № ______ от “___” __________20___г., с одной стороны, и ______________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, имеющее свидетельство о допуске СРО № ____ от “___” ____201_ г., в лице _______________________________________________________,

(Должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ ,

(устава, доверенности)

с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Договор» - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.

Объект - проектируемый/мое _____________________(полное наименование объекта) по адресу: ________________________________. Общая площадь Объекта 279,5 кв. м.

Работы – подлежащие выполнению Подрядчиком инженерные изыскания и проектные работы в соответствии с условиями Договора и выданными исходными данными.

Инженерные изыскания – материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий о местоположении территории, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результате комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории и о результатах оценки влияния строительства/ реконструкции объекта на другие объекты капитального строительства.

«Исходные данные» - Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему.

«Проектно-сметная документация» – Проектная или рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком в соответствии с настоящим договором и Исходными данными на проектирование, соответствующая требованиям нормативных актов в области строительства и проектирования.

«Согласование» – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, а также организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей и органами местного самоуправления.

«Согласующие организации» - организации, осуществляющие эксплуатацию инженерных сетей, органы местного самоуправления.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Подрядчик обязуется разработать Проектно-сметную документацию в соответствии с Исходными данными на весь объем Работ по Объекту и согласовать Проектно-сметную документацию с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей и органами местного самоуправления. Состав и содержание разрабатываемой документации должны соответствовать требованиям, отраженным в Исходных данных.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

3.1. Стоимость Работ по Договору определяется согласно результатам электронного аукциона на выполнение проектно-сметной документации (____________________) и Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2) и составляет ______________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18%. ______________ (_______________) рублей.

3.2. В стоимость Работ настоящего Договора, указанную в пункте 3.1., входит только вознаграждение Подрядчика. В стоимость проектных работ не включены и оплачиваются Заказчиком самостоятельно все услуги и официальные платежи за согласование проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей, органами местного самоуправления, а так же все иные платежи, связанные с подготовкой Исходных данных для проектирования и реализацией «Проектно-сметной документации».

3.3. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.


4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

общая продолжительность выполнения Работ составляет _______ (___________) календарных дней, в соответствии с Календарным планом разработки Проектно-сметной документации (приложение № 3). Срок выполнения работ исчисляется с момента подписания настоящего Договора, при условии перечисления аванса согласно п.5.1.

4.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом разработки Проектно-сметной документации (Приложение № 3).

4.4. Датой окончания Работ является дата подписания Акта приема-передачи готовой и согласованной Заказчиком и Сторонними организациями Проектно-сметной документации (Приложение № 4).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

5.1. Заказчик не позднее ___ (____) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора на основании выставленного Подрядчиком счета перечисляет аванс в размере 30 (Тридцать) процентов от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет ______________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% ______________ (_______________) рублей.

5.2. Заказчик не позднее ___ (____) рабочих дней с даты передачи подрядчиком готовой проектно-сметной документации, на основании Акта приема-передачи готовой Проектно-сметной документации (Приложение № 4) и выставленного подрядчиком счета, оплачивает сумму в размере не более 80 (Восьмидесяти) процентов от общей стоимости работ по договору (с учетом аванса). Сумма платежа составляет ______________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% ______________ (_______________) рублей.

5.3. Окончательный платеж по Договору осуществляется Заказчиком в течение ___ рабочих дней с момента передачи Заказчику по Акту приема-передачи согласованной Проектно-сметной документации (Приложение № 5) с Заинтересованными организациями и выставления Подрядчиком счета.

5.4. Оплату работ согласующих организаций Заказчик производит непосредственно организациям-исполнителям на основании их счетов. Стоимость согласований не включена в стоимость, указанную в п.3.1 Договора.

5.5. Счета-фактуры представляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета заказчика.


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить Работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Исходными данными.

6.1.2. Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей и органами местного самоуправления.

6.1.3. Представить Заказчику Проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные Календарным планом разработки Проектно-сметной документации (Приложение № 3).

6.1.4. Получить технические условия на проектирование инженерных систем объекта в уполномоченных организациях и в течение ____(____) рабочих дней предоставить Заказчику копии данных документов.

6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектно-сметную документацию, если они не противоречат заданию на проектирование, условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия оплаты.

6.1.6. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в Проектно-сметную документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки строительства.

6.1.7. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.1.8. Устранить все замечания Заказчика и Согласующих организаций по Проектно-сметной документации, если они не противоречат условиям настоящего Договора, Исходным данным, требованиям нормативных актов в области строительства и проектирования.

6.1.9. Подрядчик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при проведении Работ по Договору.

6.2. Права Подрядчика:

      1. Пользоваться услугами любых юридических и физических лиц для выполнения условий настоящего договора.

6.2.2. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п.п. 5.1., 6.3.1., 6.3.2. настоящего договора, Подрядчик вправе приостановить ход выполнения работ по настоящему договору до полного исполнения Заказчиком своих обязательств с последующей пролонгацией общих сроков выполнения работ пропорционально сроку задержки со стороны Заказчика.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. В течение ___ (____) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Исходные данные.

6.3.2. Согласовывать в письменном виде предоставленную Подрядчиком Проектно-сметной документацию в соответствии с календарным планом (Приложение 3).

6.3.3. Принять по Акту приема-передачи готовой Проектно-сметной документации (Приложение № 4) от Подрядчика в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

6.3.4. Использовать Проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором.

6.3.5. Оплатить Подрядчику договорную цену за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.6. Немедленно письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1.Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком Работ по настоящему Договору, без вмешательства в его хозяйственную деятельность. Любые замечания Заказчика к выполняемым по Договору Работам должны передаваться Подрядчику только в письменно виде, подписанные уполномоченным представителями Заказчика. В противном случае Подрядчик оставляет за собой право не рассматривать поступившие от Заказчика замечания.

6.4.2. Заказчик имеет право вносить изменения в Исходные данные или объемы Работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. После завершения работ по настоящему договору Подрядчик передает Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение №4) готовую Проектно-сметную документацию в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде в формате DWG электронной системы проектирования AutoСАD.

7.2. Заказчик рассматривает полученную Проектно-сметную документацию в течение 10 (Десяти) календарных дней. При наличии замечаний Заказчик письменно предлагает Подрядчику устранить их.

7.3. Подрядчик устраняет замечания Заказчика по Проектно-сметной документации в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

7.4. После устранения замечаний Заказчика Подрядчик согласовывает необходимые разделы Проектно-сметной документации с Согласующими организациями. В случае возникновения замечаний согласующих организаций, Подрядчик вносит необходимые изменения в Проектно-сметную документацию в течение _____(_____) рабочих дней.

7.5. После согласования Проектно-сметной документации с согласующими организациями Подрядчик передает Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение №5) согласованную Проектно-сметную документацию в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляре в электронном виде в формате DWG электронной системы проектирования AutoСАD.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (включая НДС) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (включая НДС) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации. В случае обнаружения указанных недостатков Подрядчик за счет собственных средств исправляет Проектно-сметную документацию и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Возмещению подлежит только реальный ущерб.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

9.2. В случае нарушения по вине Подрядчика любого из сроков, установленных п. 4.1 и Календарным планом разработки Проектно-сметной документации (Приложение № 3) настоящего Договора, свыше 20 (Двадцати) дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения. При этом Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до расторжения Договора возвратить Заказчику сумму аванса, а также выплатить неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика.

9.3. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы, а Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем разработанной Проектно-сметной документации.

    1. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, Стороны решают путём переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения одной из Сторон письменной претензии, спор передаётся на рассмотрение Арбитражный суд г.Тюмени.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней до расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, и фактически выполненную проектно-сметную документацию, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа (Дополнительного соглашения).

11.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

11.4. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора.

11.5. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения договора подряда.

11.6. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телетекста, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в п.13 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения.

11.7. Договор оформлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два для Заказчика, один для Подрядчика.

11.8. Со стороны Заказчика ответственным за исполнение настоящего договора является ________________, начальник административного отдела ___________ отделения №_____ Сбербанка России (ОАО), тел. (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложениям к нему.

Приложение № 2 - Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 3 – Календарный план разработки Проектно-сметной документации.

Приложение № 4 - Акт приема-передачи готовой Проектно-сметной документации.

Приложение № 5 - Акт приема-передачи согласованной Проектно-сметной документации.

13. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Подрядчик:

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»




Юридический адрес: 117997, г. Москва,

ул. Вавилова, д. 19

Почтовый адрес: ___________________________________

ИНН/КПП 7707083893/860202001

р/с ________________________________

к/с 30101810800000000651

БИК банка 047102651

ОКПО 02816697

ОКОНХ 96130

Тел./факс (ХХХ) ХХ-ХХ-ХХ











______________________ (ФИО)


______________________ (ФИО)


м.п. «______»____________________201_ г.


м.п. «______» ____________________201_ г.


Рекомендуемая форма (задания на проектирование) технического задания.


Приложение № 1

к Договору подряда № _______

«_____» _______________201_ г.



«УТВЕРЖДАЮ»


___________________________


«___» ________________ 20__ г.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



на разработку проектной документации по переформатированию

дополнительного офиса №5939/078 по адресу:

г.Покачи, ул.Таежная, д.20


г. _______________

20___ г.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание техническая спецификация
Цена включает стоимость оборудования с учетом ндс, все расходы, связанные выполнением договора, включая расходы на транспортировку,...
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание приложение к муниципальному контракту
Администрация муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского района
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание на проектирование сайта
Интернете. Постановка задачи повлияет на качество, сроки и стоимость предстоящих работ. Продуманные ответы повысят гарантию получить...
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconИнструкция по заполнению заявок на участие в конкурсе Приложение Заявка на участие в конкурсе Приложение Техническое предложение на выполнение ниокр
Приложение 10. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconЗадание Прочтите текст и ответьте на вопросы к нему
...
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание: Разработать технологический процесс механической обработки детали «ступица»

Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconЗадача о поршне, выдвигающемся из трубы. Центрированная волна разрежения. Опрокидывание простой волны сжатия
Введение. Свойство сжимаемости среды. Роль скорости звука. Нелинейные волны. Приложения в аэродинамике. Приложения в теории газовых...
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание н а выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда в государственном автономном учреждении культуры Тюменской области «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова»
Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежит 152 (сто пятьдесят два) рабочих места гаук то «Музейный комплекс им. И. Я. Словцова»,...
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание на модуль «Электронная библиотека»
Заказчик: гоу впо "Тольяттинский государственный университет" в лице ректора Жилкина С. Ф
Техническое задание на проектирование (Приложение №1), включая все утвержденные приложения к нему iconТехническое задание на модуль «Контакты тгу»
Заказчик: гоу впо "Тольяттинский государственный университет" в лице ректора Жилкина С. Ф
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница