Раздел IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на ______________________________ (указать наименование предмета конкурса)
лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
(наименование участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.
№ п\п
|
Наименование документов
|
Страницы
с __ по __
|
Количество страниц
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
…
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
М.П. (подпись)
Форма 2
На бланке участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
Лот № ____, наименование лота __________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)
1. Изучив конкурсную документацию, ______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на следующих условиях:
№
п/п
|
Наименование критерия
|
Ед. изм.
|
Значение (цифрами и прописью)
|
Примечание
|
1
|
Цена договора (с учетом НДС)
|
Руб.
|
|
Предложение о цене договора (по форме 4)
|
Процент снижения стоимости выполнения работ
|
%
|
|
2
|
Качество предложения участника
|
Есть/нет
|
|
Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги (по форме 5)
|
3
|
Квалификация участника
|
Есть/нет
|
|
Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (подготовленная по Форме 7).
Справка о материально-технических ресурсах (подготовленная по Форме 8).
Справка о кадровых ресурсах (подготовленная по Форме 9).
|
4
|
Срок выполнения работ
|
Календарная дата
|
|
Предложение о сроках (периодах) выполнения работ оказания услуг, поставки товара (по Форме 6).
|
3. К настоящей заявке приложены следующие документы, являющиеся её неотъемлемой частью (указываются документы, приложены к соответствующей заявке) согласно описи:
1._________________
2._______________...
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, и ее технической частью на стадии «проект», влияющими на стоимость работ, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «ОЭК» на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями, в срок установленный в пункте 8.17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями.
11. Участник размещения заказа уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
12. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях.
15. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
17. Возврат обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе прошу осуществить по следующим банковским реквизитам участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________________
Код БИК __________________________________________________________________________
18. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
Форма 3
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________
№ п/п
|
Наименование
|
Сведения об участнике размещения заказа
(заполняется участником)
|
|
Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа
|
|
|
Место нахождения
|
|
|
Почтовый адрес (для юридического лица)
|
|
|
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
|
|
|
Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)
|
|
|
Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)
|
|
|
Виды деятельности
|
|
|
ИНН участника размещения заказа
|
|
|
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
|
|
|
Участники (учредители) и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
|
|
|
Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Адрес электронной почты участника размещения заказа
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
М.П. (подпись)
Форма 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА)
Предложение участника закупки
|
№
п/п
|
Наименование работ
|
Процент снижения стоимости выполнения работ, %
|
Цена, руб. с НДС за вычетом процента снижения стоимости выполнения работ в размере ____%
|
Цена договора, руб. с НДС за вычетом процента снижения стоимости выполнения работ в размере ____%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Проектно-изыскательские работы
|
(заполняется участником)
|
(заполняется участником)
|
(заполняется участником)
|
2
|
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
|
(заполняется участником)
|
Итого:
|
Процент снижения стоимости выполнения работ (%)_____________________
ИТОГО цена договора составляет: _____________________________________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
*Участник закупки в составе предложения о цене договора (расчет цены договора) обязан представить заполненный Календарно-стоймостной график (Приложение № 1 к настоящей форме).
Участник закупки _________________ (подпись, должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
Главный бухгалтер _________________ (подпись, должность, Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №1
КАЛЕНДАРНО-СТОИМОСТНОЙ ГРАФИК
Наименование выполняемых Работ по этапу
|
Стоимость выполненных Работ с учетом применения коэффициента снижения (К =_____%) в отчетном периоде, руб. с учетом НДС
|
ИТОГО по этапу, руб. С НДС
|
2012 год
|
2013 год
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
1. Выполнение проектно-изыскательских работ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РТП 21182 (инв. № 010601706, г. Москва, ул. Полоцкая д.25 кор.2 стр.1) от ПС 845 "Матвеевская" (инв. г. Москва, ул. Лобачевского, д.138) Западный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РТП 21182 (инв. №010601706, г. Москва, ул. Полоцкая д.25 кор.2 стр.1) от ПС 845 "Матвеевская" (г. Москва, ул. Лобачевского, д.138) Западный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РП 21030 (инв. №010601403, г. Москва, Варшавское шоссе, д.152, корп. 1, стр. 3) от ПС 370 "Чертаново" (г. Москва, ул. Подольских курсантов, вл. 9) Южный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РП 21030 (инв. №010601403, г. Москва, Варшавское шоссе, д.152, корп1, стр.3) от ПС 370 "Чертаново" (ОАО «МОЭСК», г. Москва, ул. Подольских курсантов, вл. 9) Южный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РТП 20184 (инв. №010601937, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1) от ПС 844 "Магистральная" (г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 18) Центральный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РТП 20184 (инв. №010601937, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1) от ПС 844 "Магистральная" (г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 18) Центральный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РТП 21182 (инв. № 010601706, г. Москва, ул. Полоцкая д.25 кор.2 стр.1) от ПС 845 "Матвеевская" (инв. г. Москва, ул. Лобачевского, д.138) Западный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РТП 21182 (инв. №010601706, г. Москва, ул. Полоцкая д.25 кор.2 стр.1) от ПС 845 "Матвеевская" (г. Москва, ул. Лобачевского, д.138) Западный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РП 21030 (инв. №010601403, г. Москва, Варшавское шоссе, д.152, корп. 1, стр. 3) от ПС 370 "Чертаново" (г. Москва, ул. Подольских курсантов, вл. 9) Южный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РП 21030 (инв. №010601403, г. Москва, Варшавское шоссе, д.152, корп1, стр.3) от ПС 370 "Чертаново" (ОАО «МОЭСК», г. Москва, ул. Подольских курсантов, вл. 9) Южный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к первой секции РТП 20184 (инв. №010601937, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1) от ПС 844 "Магистральная" (г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 18) Центральный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. По прокладке одной ПКЛ 10 кВ к второй секции РТП 20184 (инв. №010601937, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 1) от ПС 844 "Магистральная" (г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 18) Центральный РЭС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник закупки _________________ (подпись, должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
Главный бухгалтер _________________ (подпись, должность, Ф.И.О.)
М.П.
|
