Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: "Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г.




Скачать 25.04 Kb.
НазваниеКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: "Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г.
страница7/12
Дата03.02.2016
Размер25.04 Kb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

6. Материалы и иные ресурсы


6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов и на своем оборудовании или из материалов и с использованием оборудования Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет.

6.3. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технической документации по их использованию, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении, в связи с исполнением настоящего Договора.

7. Выполнение Работ и сдача-приемка


7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей в Приложении № 7 к настоящему Договору.

7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной такого уведомления.

7.2. Подрядчик обязуется ежемесячно уведомлять Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя представителя Заказчика, указанного в Приложении № 7 к настоящему Договору.

Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного уведомления Заказчиком.

  • 7.3. Подрядчик осуществляет ежемесячную сдачу выполненных Работ за отчетный период в соответствии с Календарно-стоимостным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору). Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным, документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ по настоящему Договору:

  • 7.3.1. При выполнении проектно-изыскательских работ:

  • а) проектно-сметная документация в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в (одном) экземпляре на электронном носителе. Сметная документация предоставляется в формате АРПС 1.10.;

  • б) иная документация в объеме, формате и количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);

  • в) Акт приема-передачи проектно-сметной документации;

  • г) Акт о приемке выполненных работ по каждому объекту;

  • д) Счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные Подрядчиком.

  • 7.3.2. При выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

  • а) Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту;

  • б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту;

  • в) счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные Подрядчиком.

  • г) иная документация в объеме и количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

  • 7.4. Проектно-изыскательские работы считаются полностью выполненными Подрядчиком после получения Заказчиком положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, считаются полностью выполненными с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) по каждому объекту.

  • 7.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, рассматривает представленные документы, утверждает и подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении.

7.6. Заказчик вправе не рассматривать документы, перечисленные в пункте 7.3 настоящего Договора и не оплачивать выполненные Подрядчиком Работы, если указанные документы представлены не в полном объеме, либо оформлены с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и города Москвы.

  • 7.7. После утверждения Заказчиком проектно-сметной документации Заказчик направляет ее в Мосгосэкспертизу для подготовки заключения государственной экспертизы, при этом Подрядчик обязан оказывать Заказчику содействие.

  • 7.7.1. Подрядчик обязан своевременно устранить замечания, полученные от Мосгосэкспертизы, и внести в разработанную проектно-сметную документацию все необходимые исправления в срок, установленный Заказчиком.

  • 7.7.2. Исправленную проектно-сметную документацию Подрядчик передает Заказчику в порядке, установленным пунктами 7.3 -7.7 настоящего Договора. Все исправления проектно-сметной документации Подрядчик выполняет за свой счет.

  • 7.8. Все работы по подготовке проектно-сметной документации, ее согласованию во всех необходимых инстанциях и устранению замечаний должны быть выполнены Подрядчиком в пределах срока, установленного в пункте 2.1. настоящего Договора.

7.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.


8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок


8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части, предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и начинается со следующего дня после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) по каждому объекту.

8.2. Подрядчик гарантирует:

  • надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

  • качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

  • безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.

Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком.

8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ, как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.


9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения конечного и / или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование;

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.-8.5. настоящего Договора;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.7, 5.1.11, 5.1.13. и 9.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.21 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.24 и 5.1.31 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

9.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

Систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора.

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.8. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных по настоящему Договору проектно-изыскательских работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ.

  • 9.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке:

  • 9.9.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика.

  • 9.9.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.

9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки.

9.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.


10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Расторжение Договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

 - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;

- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;

- систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ по настоящему Договору;

- систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

- в случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, полученного им от Заказчика или непредставления им подписанного дополнительного соглашения в срок, установленный п. 3.3. настоящего Договора; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1. настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика.

12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.


13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями, за исключением случаев, установленных пунктами 12.1. и 13.4 настоящего Договора.

Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13.4. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договорились о том, что изменение настоящего Договора в части цены и промежуточных сроков выполнения Работ, осуществляется посредством направления Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Договора Уведомления, форма которого утверждена Приложением № 5 к настоящему Договору.

13.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованием Заказчика к результатам Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

13.6. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

13.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

13.8. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

13.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание» на __ л. (оформляется в соответствии с Разделом VI. Техническая часть конкурсной документации);

Приложение № 2 – «Календарно-стоимостной график» на __ л.;

Приложение № 3– «Протокол согласования максимальной (предельной) цены» на __ л.;

Приложение № 4 – форма «Дополнительное соглашение» на ___ л.;

Приложение № 5 – форма «Уведомление об изменении цены Договора и календарно-стоимостного графика» на __ л.;

Приложение № 6 – «Методика оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» на __ л.;

Приложение № 7 – «Ответственные представители сторон» на ___ л.;

Приложение № 8 - «Порядок заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и вводу в эксплуатацию оборудования» на ____ л.

14. Адреса и реквизиты Сторон


ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

______________________________________

(название организации)

ОАО «ОЭК»

____________________________________ ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________

Адрес места нахождения: 101000, г. Москва,

Кривоколенный пер., д. 10, стр. 4.

ИНН/КПП 7720522853/997450001

ОКПО 76561356, ОКВЭД 40.11.51

р/с 407 028 107 001 700 012 48

в ОАО «Банк Москвы»

к/с 30101810500000000219

БИК 044525219

тел. (___) _______, факс: (____) ________


_______________________________

(наименование должности)

_______________________________

(наименование должности)

________________

(подпись)

_______________

(Ф. И.О.)

__________________

(подпись)

______________

(Ф. И.О.)

м.п. «____»__________ 20___ г.

м.п. «____»__________ 20___ г.


Приложение № 1

к договору на выполнение комплекса работ

от _____________№_______

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Ретрансляция информации с рдп мск-филиала ОАО \"моэск\" на ЦУС ОАО \"оэк\" включая создание тспд»
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на поставку оборудования для о ао «фнпц «нниирт»
«Федеральный научно производственный центр «Нижегородский научно исследовательский институт радиотехники»
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на поставку
«Федеральный научно производственный центр «Нижегородский научно исследовательский институт радиотехники»
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО «Концерн «Автоматика»
На право заключения договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО «Концерн «Автоматика»
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных...
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация Открытый конкурс на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
А 1 «Общие сведения о конкурсе». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной...
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация Открытый конкурс на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
А 1 «Общие сведения о конкурсе». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной...
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconДокументация об аукционе №49/2009
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для объектов образования в г. Иркутске
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация Запрос предложений электронным способом на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
А 1 «Общие сведения о конкурсе». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной...
Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пир, смр, пнр, поставку материалов и оборудования по титулу: \"Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. iconКонкурсная документация Открытый запрос предложений на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
СПб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» на поставку компьютерной техники и электроники по адресу: ул. Хлопина,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница