«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора




Скачать 14.16 Kb.
Название«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора
страница14/16
Дата04.02.2016
Размер14.16 Kb.
ТипСтатья
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Статья 14. Ответственность Сторон и санкции.





    1. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.

    2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ по этапу Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

    3. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

    4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.



Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы.





    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

    2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 15.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

    3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 15.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения Договора.



Статья 16. Урегулирование споров. Арбитраж.





    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

    2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.



Статья 17. Расторжение Договора.





    1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

    2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой Даты расторжения Договора.

    3. При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по Приложению № 3 к Договору.



Статья 18. Особые условия.





    1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    2. Исполнитель при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО «Востокнефтепровод» информацию путем надлежащего оформления приложения № 5 к настоящему Договору о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов Поставщик обязуется представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме приложения № 5 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим образом оформленное Приложение № 5 «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.

Если какие-либо поля приложения № 5 к настоящему Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО «Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Поставщик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной Поставщиком информации по форме приложения № 5 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод» право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Поставщик, предоставляя ООО «Востокнефтепровод» информацию по форме приложения № 5 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены.

Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными

    1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

    2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

    3. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

    4. Уступка прав требований может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.



1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconVip (Иностранные и международные организации)
Заместитель Генерального Директора, Директор Управления по внешней торговле Министерства промышленности, торговли и труда Государства...
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconРабочей группы по разработке программы развития образования муниципального общеобразовательного учреждения лицея №8 города Буденновска на 2006 2011 годы
Пережогина З. И. заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора icon«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждаю» Руководитель шмо заместитель директора Директор мбоу сош№2

«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconНепрерывное образование как условие и способ существования и развития личности и общества
Игорь Александрович Бугаков, Заслуженный изобретатель рф, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора...
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconА. А. Марченко, Заместитель генерального директора по перспективному проектированию Производственного объединения «Совинтервод»
Скиовр выделена в качестве приоритетного направления в планах мероприятий по нормативному, информационному, научно-методическому...
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconПубличный отчет Муниципального общеобразовательного учреждения Огудневской средней общеобразовательной школы деревни Огуднево Щелковского муниципального района Московской области за 2010- 2011 учебный год
В подготовке публичного доклада приняли активное участие заместитель директора по увр богданова Л. Ю., заместитель директора по вр...
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconВосточно-Сибирские воинские соединения в войнах 1-й четверти XX века
Охватывают район, где сражались соединения из Восточной Сибири – территорию Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, России, северо-востока...
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconОтче т о проведении II областной студенческой научно-практической конференции в Рыбинском филиале фбоу впо мгавт
Заместитель председателя: Репина Светлана Алексеевна, первый заместитель директора
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconЕ. Е. Дубровская заместитель директора по учебной работе моу сош №123 г. Челябинска Методические рекомендации по организации работы с детьми девиантного поведения. Оказание помощи детям и подросткам из неблагополучных
Е. Е. Дубровская заместитель директора по учебной работе моу сош №123 г. Челябинска
«восточно-сибирские магистральные нефтепроводы» утверждаю: Заместитель генерального директора iconПубличный отчет директора муниципального общеобразовательного учреждения «Степанщинская средняя общеобразовательная школа»
Волкова Ж. Б. – заместитель директора по воспитательной работе моу «Степанщинская сош»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница