3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров




Название3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
страница3/3
Дата04.02.2016
Размер16.3 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

________


г. Рубцовск «___»____________ 2012г.


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « ____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на поставку учебной литературы для библиотечного фонда в соответствии с протоколом № от 2012 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

    1. Заказчик обязуется принимать и оплачивать, а Поставщик обязуется поставить с момента заключения муниципального контракта и до 05 декабря 2012 г. учебную литературу для библиотечного фонда (далее – товар) по муниципальному заказу в соответствии с протоколом №______ от «____» ___________2012 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска.

    2. Поставка товара осуществляется в __________________, по адресу: _______________.



2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

    1. Поставка товара осуществляется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885).

    2. Поставляемая учебная литература должна быть 2011-2012 года издания, Поставщик должен иметь сертификат санитарно – эпидемиологического заключения на учебную литературу.

    3. Доставка товара осуществляется Поставщиком одной партией в полном объеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение бесплатно транспортом Поставщика.

    4. На все виды поставляемого товара Поставщик предоставляет оформленные соответствующие документы, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются при передаче товара.

    5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара.




  1. ЦЕНА КОНТРАКТА.

    1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии с протоколом №______ от «___» ___________.2012 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

    2. Цены за единицу учебной литературы для библиотечного фонда: __________________________________ рублей

    3. Общая цена по настоящему контракту составляет ________________ (___________) рублей.

    4. Оплата производится за счет средств бюджета города Рубцовска (субвенция) в сумме ______________ (_____________) рублей.




  1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

    1. Заказчик производит оплату за поставленную учебную литературу для библиотечного фонда путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товаров согласно выставленных счетов. Оплата товаров осуществляется в течение 20 банковских дней со дня поставки учебной литературы.

    2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают поставленные товары с лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства.




  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .

    1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

    2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

    3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.1 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

    4. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты поставленного товара в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

    5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Поставщика однократно в размере 20% от цены контракта и не освобождает от надлежащего исполнения принятых по настоящему контракту обязательств.

    6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту на основании счетов, счетов – фактур, товарной накладной, акта приема - передачи за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п.5.5., 5.2. контракта.




  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

    1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

  2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

    1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

    2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

    3. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    4. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

    1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.




  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:


___________________________________ ______________________________

____________________________________ ________________________________

____________________________________ _________________________________

____________________________________ _________________________________

____________________________________ __________________________________
1   2   3

Похожие:

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров icon3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №9», 658200, г. Рубцовск, ул. Комсомольская,...
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconМетодические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Товароведение и экспертиза молока и молочных товаров»
«Товароведение и экспертиза молока и молочных товаров» предназначены для студентов пгсха всех форм обучения, обучающихся по специальности...
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconДоклад Общие характеристики заведения
...
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconПлан основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 марта 2013 года Наименование ведомства
Перечень проблемных вопросов, особенности, новизна проведения мероприятия, количество и категории
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconПлан основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 ноября 2012 года Наименование ведомства
Перечень проблемных вопросов, особенности, новизна проведения мероприятия, количество и категории
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров icon1. Основная часть
Сравнить соответствие товаров, входящих в потребительскую корзину, и товаров, наиболее потребляемых населением
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconИсследовательская работа по математике : Потребительская корзина
Сравнить соответствие товаров, входящих в потребительскую корзину, и товаров, наиболее потребляемых населением
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconСведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении
Наименование Автор, название, издательство, год издания учебной литературы. Количество учебников
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconНынешняя конференция это еще одна яркая страница в ее истории. Уникальность мероприятию придает рекордное количество участников 360 человек, рекордное количество субъектов рф, направивших своих представителей, рекордное количество секций 28.
Вы стали участниками IV региональной научно-практической конференции школьников «Эврика», мероприятия, открывающего широкие возможности...
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров iconТематический план курса № Наименование тем и разделов Количество часов Всего Лекции Семинары срс 1 Понятие «историография»
Программа курса предусматривает проблемно-поисковый метод овладения историческими знаниями, самостоятельную работу аспирантов и соискателей...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница